91色视频在线观看_男女生在一起差差差_日日噜噜夜夜狠狠久久aⅴ_《色戒》未删减版在线观看视频

2020年11月原告將匯仁馨苑4號1302擴陽臺安裝落地窗工程承包給上海安加建筑工程服務中心，11月15日簽訂裝飾裝修工程施工合同，合同價款15000元，（具體報價單見附件，其中主要一項落地窗7943元），施工日期為30天，合同起始日從11月16日起，11月15日簽合同當日預付工程款7500元。合同執行后，被告以落地窗戶未到貨為由，一直沒有施工。直到2020年12月5日才將落地窗口裝好，經原告查驗：落地窗材料與樣品嚴重不符（展示樣品規格為2MM斷橋鋁，合同報價1150元/米2安裝現場使用的1.2MM的鳳鋁市場價格300元/米2，存在合同欺詐行為）。原告提出異議后，被告一直不予理睬、推脫。直到原告通過市民熱線投訴。被告才承認是自己設計師筆誤造成的，與原告方協商：由原告自行安裝落地窗，被告安裝的落地窗自己拆除，落地窗費用為3000元（被告報價是500元/m2）。由于對方設計師錯誤造成的，負主要責任，原告同意補給被告方1000元損失費，有錄音為證。其他項目應該按照合同繼續履行，并要求被告把增減項形成文字，作為合同附件。被告設計師于2020年12月12日，向原告出具一張增減項目的圖片，部分增加項與原合同有重復部分，原告當日電告設計師對增減項提出質疑，但被告一直沒做調整。被告于2020年12月15日要求原告簽字，同時停止施工。2020年12月16日，原告與被告設計師根據新增項目逐一審核并協商，原告已經把協商結果通過微信群告知相關人員，被告置之不理也不施工，故意導致工程延期，從裝修開始到現在已壹月有余，只做了鏟除墻體、打洞少數工作。造成原告不能按時入住，租房子造成額外經濟損失3000元，